Договор поставки металлоконструкций - Kapital124.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Договор поставки металлоконструкций

Образец договора поставки и монтажа металлоконструкций

Предмет этих отношений состоит в том, что подрядчик обязуется в определенный срок за плату произвести в интересах заказчика работы по монтажу металлических конструкций. Как следует подойти к заключению договора на монтаж металлоконструкций? Вопрос этот всецело определяется конкретной ситуацией, конкретными потребностями сторон.

Но договором может быть предусмотрено осуществление работ по методам, указанным заказчиком. Важно! На практике в некоторых случаях для изготовления предмета требуются эскизы или схемы. В этом случае они считаются неотъемлемой частью договора, а исполнитель должен выполнить работу в соответствии со схемами и эскизами.

Договор поставки и монтажа металлоконструкций

Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению, сборке и установке деревянной лестницы. Изготовление металлических лестниц и перил. Сроки изготовления мебели, размер предоплаты и условия оплаты по договору всегда 3.
На выполнение работ по остеклению здания. Договор — это двухстороннее соглашение, которое способно защитить и ваши интересы, и интересы производителя лестниц. Договор подряда на изготовление и установку мебели. Шаблон типового договора на изготовление и поставку металлоконструкций. Кованые изделия из металла Нижний Новгород — ограждения, лестницы, перила, ворота, балконы.

В частности заказчик обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать все расходы, связанные с поставкой продукции.

Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное (в спецификации) место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего договора.
Москва «__» ____________ 20__ г.

Образец договора на монтаж оборудования. Составление договоров поставки и монтажа оборудования образец последнего можно скачать по ссылке в конце статьи может вызвать некоторые затруднения. Эта статья призвана разрешить такие затруднения и показать способ составления договора. Соглашение на монтаж оборудования обычно заключается путем подписания договора подряда.

Как правило, обязанность осуществления монтажа и установки несет исполнитель. Но заказчик должен подготовить помещение для установки предмета заказа, а также при необходимости предоставить необходимые инструменты и материалы.

Односторонний отказ от исполнения настоящего договора допускается только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ 10.4. Все Приложения к настоящему договору, а также изменения и дополнения, подписываются сторонами и являются неотъемлемой его частью.

Не позднее ____ (________) банковских дней после подписания Сторонами Договора Заказчик обязан перечислить Исполнителю авансовый платеж в размере ___ % от цены Товара, что составляет _________ (______________________) рублей, в том числе НДС 18 % в сумме _______ (___________________________) рублей.

Договор подряда — образец типовая форма. Проектирование, изготовление, монтаж лестниц и комплектующие к ним.

Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: ________________________________________________ по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______. При этом срок выполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана в письменном виде известить другую сторону о наступлении или прекращении названных выше обстоятельств не позднее 10 дней с момента их наступления или прекращения.

Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение ______ дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

Типовой договор на изготовление и установку лестницы

Перечень и стоимость Работ, технические и иные требования, которым должен соответствовать результат Работ предусматриваются в Приложении № 2 (Техническое задание), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Образец . Государственный контракт на выполнение заказа на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд (постановление Правительства РФ от 26.06.95 № 594) Договор поставки товаров, продукции → Образец.

По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта. 6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Объекта составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно, эпидемии, оползня, наводнения, землетрясения и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего договора.

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ г. года Товарищество с ограниченной ответственностью « » , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и « », , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчиком» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора. 1.1.

Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения согласованной сторонами цены работы. 2.9.

Договор на изготовление металлоконструкций (изделий из металла): образец

Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объёме, он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.

Поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно п. 4.1. договора. 3.2.2. Получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика о полной строительной готовности объекта для выполнения работ по настоящему договору. 3.3. В случае задержки платежей, предусмотренных п. 4.1. договора и неисполнения Заказчиком положений п.

Вчера в в категории «Жилищно-гражданское строительство в Вичуге» 1 просмотр. Стоимость изготовления выносной площадки определяется после разработки рабочего проекта исходя из веса выносной площадки и 3. Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить работы по Работы. Типовой договор изготовление металлоконструкций. Типовая задача и как всегда нестандартные решения.

В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства. 3.14.

Мы ставим перед собой простую цель: бесплатно, достоверно и простым языком ответить на большинство правовых вопросов, возникающих в повседневной жизни.

Чтобы скачать образец договора поставки металлоконструкций, внесите данные о будущей сделке в шаблон, подготовленный нашими юристами. Готовый документ будет полностью соответствовать нормам действующего законодательства РФ.

А какие особенности имеет данный договор? По данному договору одна сторона обязан выполнить определённую работу по заказу заказчика и передать ему результаты работы, а заказчик обязуется заплатить за результат работы. На практике в качестве исполнителя в основном выступают компании, которые предоставляют услуги в данной сфере.

Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____ % от суммы долга за каждый день просрочки.

Договор на поставку и монтаж металлоконструкций образец

Инфо Если ни одна из сторон не уведомит другую письменно (по факсу или электронной почте) о своём желании расторгнуть договор, не позднее, чем за 2 недели до момента окончания срока действия договора, настоящий договор считается продлённым на каждый последующий календарный год.

Следующий пункт, на который необходимо обратить внимание при заключении договора, это – размер оплаты исполнителя.

Срок изготовления нестандартной конструкции дополнительно согласовывается с Заказчиком в письменной форме, о чем делается запись в Техническом задании к настоящему Договору.3.2. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Исполнителя к Заказчику в момент передачи последнему Товар.3.3.

Как составить договор поставки металлоконструкций: образец

Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Исполнителем в адрес Заказчика письменной претензии, содержащей расчет суммы штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора. 8.4.

Формы первичных учетных документов утверждает руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов.

Не позднее ___ (_____) банковских дней после подписания Сторонами настоящего Договора Заказчик обязан перечислить Исполнителю авансовый платеж в размере _____ % от стоимости Работ, что составляет _________ (______________________) рублей, в том числе НДС 18 % в сумме _______ (___________________________) рублей.
Здесь представлен типовой (стандартный) договор на поставку для предварительного ознакомления. Договор составлен для отгрузки всех видов продукции с нашего склада в адрес заказчика.

За нарушение сроков оплаты работы Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

При заключении Договора Заказчик вносит часть стоимости (цены) работы Исполнителю в размере % от всей стоимости (цены) работ по настоящему Договору, что составляет рублей.2.3.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность произвести изготовление, доставку и установку продукции, указанной спецификации к настоящему Договору, на условиях, предусмотренных настоящим. Договор подряда на изготовление, доставку и установку двери оформлен как Договор купли-продажи с предварительной оплатой. Нюанс, заключается.

Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Договор поставки и монтажа оборудования» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей. Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений.

Договор на монтаж оборудования

Несвоевременное извещение о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. 9.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 11.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных лиц сторон.

Типовой договор

ДОГОВОР №

НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

г.Москва« »___________ 201__г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «НЕРЖСТАЛЬКОМПЛЕКТ», именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице Генерального директора Струнилина Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_______________________________, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. В соответствие с настоящим Договором, ПРОДАВЕЦ обязуется поставлять, а ПОКУПАТЕЛЬ принимать и оплачивать нержавеющий металлопрокат, далее ТОВАР, в количестве и по номенклатуре, согласно счетам, выставляемым ПРОДАВЦОМ на каждую партию ТОВАРА, и являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. ПРОДАВЕЦ обязан в течение 3 рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет ПРОДАВЦА, передать ПОКУПАТЕЛЮ указанный в счете ТОВАР.

1.3. Оплаченный ПОКУПАТЕЛЕМ ТОВАР хранится бесплатно на складе ПРОДАВЦА в течение 10 рабочих дней, далее оплачивается каждый день хранения из расчета 0,1 % от суммы платежа.

2. Качество товара.

2.1. Качество ТОВАРА должно соответствовать нормам и стандартам, действующим в стране фирмы-изготовителя и должно подтверждаться соответствующими Сертификатами, предусмотренными законодательством РФ.

3. Тара, упаковка, маркировка.

3.1. Заказанные ПОКУПАТЕЛЕМ товары ПРОДАВЕЦ передает в таре соответствующей характеру поставляемых товаров и обеспечивающих возможность надлежащих: идентификации, погрузке-выгрузке, перевозке и хранения ТОВАРА на складе ПОКУПАТЕЛЯ. Перечень информации на упаковке ТОВАРА может меняться в зависимости от требований, предъявляемых к информации о ТОВАРЕ в стране завода-изготовителя и/или грузоотправителя.

3.2. Каждое наименование ТОВАРА должно иметь соответствующую маркировку. ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право поставлять ТОВАР без клейма, если в соответствии с требованиями страны завода-изготовителя, проставление клейма на каждое наименование единицу ТОВАРА не предусмотрено.

Читайте также:  Отсрочка платежа по договору поставки

4. Условия поставки.

4.1. ТОВАРЫ по настоящему договору поставляются разовыми поставками. Срок поставки очередной партии по настоящему договору определяется на основании Счета.

4.2. Поставка ТОВАРА осуществляется ПРОДАВЦОМ в соответствии со сроком поставки, отраженным в Счете по конкретной поставке. Заказы от ПОКУПАТЕЛЯ принимаются с помощью факсимильной или электронной связи и должны содержать наименование, количество товара, ГОСТ или ТУ ТОВАРА.

4.3. ТОВАРЫ очередной партии передаются ПРОДАВЦОМ ПОКУПАТЕЛЮ способом «выборки ТОВАРОВ на складе ПРОДАВЦА» либо осуществляется доставка (по согласованию сторон). Погрузка ТОВАРА в открытый автотранспорт ПОКУПАТЕЛЯ осуществляется силами и средствами ПРОДАВЦА. Транспортное средство, предоставленное ПОКУПАТЕЛЕМ должно обеспечивать возможность надлежащей погрузки ТОВАРА.

4.4. В процессе выборки товаров, на складе ПРОДАВЦА, ПОКУПАТЕЛЬ обязан проверить: – целостность упаковки и наличие маркировки принимаемых ТОВАРОВ; – количество мест и единиц ТОВАРА и состояние упаковки ТОВАРА и маркировки каждой единицы ТОВАРА; – качество и количество каждого наименования ТОВАРА.

4.5. Основанием для передачи-отгрузки ТОВАРА является надлежащим образом оформленные товарная накладная и счета-фактуры.

4.6. При обнаружении во время приемки повреждений упаковки ТОВАРА, а также порчи, повреждения, пересортицы и/или недостачи товара и других нарушений условий настоящего договора ПОКУПАТЕЛЬ незамедлительно ставит об этом в известность ПРОДАВЦА (его уполномоченного представителя), который также незамедлительно принимает меры к замене ненадлежащего ТОВАРА (единицы товара) надлежащим.

4.7. Право собственности на ТОВАР, а также риск случайной гибели и (или) повреждения ТОВАРА переходит в момент его передачи-погрузки ТОВАРА на транспортное средство ПОКУПАТЕЛЯ.
ТОВАР считается поставленным с момента принятия транспортным предприятием или экспедитором ПОКУПАТЕЛЯ всей заявленной партии ТОВАРОВ по товарной накладной.
Всю техническую документацию на ТОВАР, а также необходимые сертификаты передаются ПОКУПАТЕЛЮ одновременно с товарной накладной. Если по каким-либо причинам передача документов не состоялась одновременно с передачей ТОВАРА по товарной накладной, ПРОДАВЕЦ обязуется передать документы ПОКУПАТЕЛЮ лично или направить по почте заказным письмом в течении 3-х календарных дней с даты передачи ТОВАРА. Копия документов передается по факсу или электронной почте в день отгрузки.

5. Цена ТОВАРА и порядок расчетов.

5.1. Цена ТОВАРА определяется сторонами Договора в соответствии с выставленным ПРОДАВЦОМ Счетом Покупателю. В цену ТОВАРА включается стоимость упаковки, маркировки, погрузочных работ на транспорт ПРОДАВЦА.
Стоимость каждой отдельной партии ТОВАРА указывается в Счете, товарных накладных и счетах-фактурах.

5.2. В течении 3-х рабочих дней после выставления счета ПОКУПАТЕЛЬ перечисляет на расчетный счет ПРОДАВЦА предоплату в соответствии с порядком оплаты, отраженным в Счете по конкретной поставке.

5.3. ППРОДАВЕЦ приступает к отгрузке ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ только после зачисления денежных средств на расчетный счет ПРОДАВЦА.

6. Гарантии и рекламации.

6.1. На ТОВАР распространяются гарантии качества и безопасности завода-изготовителя в течении срока, указанного в гарантийных документах завода-изготовителя.

6.2. Претензии по качеству ТОВАРА (скрытого производственного дефекта), в течении гарантийного срока принимаются ПРОДАВЦОМ в течении 7-ми календарных дней с даты отгрузки его ПОКУПАТЕЛЮ (перевозчику). При обнаружении брака ПОКУПАТЕЛЕМ составляется рекламационный акт, также допускается вызов представителя ПРОДАВЦА на объект ПОКУПАТЕЛЯ (по согласованию сторон).

6.3. В случае если ПРОДАВЕЦ оспаривает факт поставки ТОВАРА ненадлежащего качества, стороны привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков ТОВАРА независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет ПОКУПАТЕЛЯ, а в случае, если экспертиза ТОВАРА подтверждает, что ненадлежащее качество ТОВАРА возникло по вине производителя ТОВАРА либо ПРОДАВЦА, то есть до момента передачи ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены ПРОДАВЦОМ.

6.4. ПРОДАВЕЦ отвечает за недостатки ТОВАРА, если ПОКУПАТЕЛЬ докажет, что недостатки ТОВАРА возникли до его передачи ПОКУПАТЕЛЮ или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае ПРОДАВЕЦ обязуется заменить ТОВАР ненадлежащего качества в течении 10 календарных дней с даты подписания рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта.

6.5. Замена некачественного ТОВАРА осуществляется при наличии аналогичного ТОВАРА на складе ПРОДАВЦА. При отсутствии аналогичного ТОВАРА сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим ТОВАРОМ, либо возврата денежных средств на счет ПОКУПАТЕЛЯ.

7. Ответственность сторон и разрешение споров.

7.1. За невыполнение обязательство по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров. В случае невозможности достижения компромисса, споры решаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

7.3. Письменные документы, переданные Сторонами посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу.

8. Срок действия Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до « » ___________ 201__ г. По истечении срока действия Договора условия его остаются действительными в отношении ТОВАРА, по которому к моменту прекращения действия Договора расчет между сторонами не закончен.

8.2. Договор может быть расторгнут по инициативе любой стороны с уведомлением другой стороны за один месяц. Договор считается пролонгированным на следующий год, если за один месяц до окончания срока ни одна из сторон не заявила о его расторжении.

8.3. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по соглашению сторон и оформляются Протоколами.

9. Дополнительные условия.

9.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.2. Выставляемые ПРОДАВЦОМ Счета, а также Счета-фактуры и Товарные накладные на соответствующие оплаченным Счетам партии ТОВАРА, подтверждающие выполнение сторонами обязательств по настоящему Договору, составляются в 2-х экземплярах: первый – ПОКУПАТЕЛЮ, второй – ПРОДАВЦУ и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Образец договора поставки и монтажа металлоконструкций

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Образец договора поставки и монтажа металлоконструкций». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Условия оплаты. 4.1. Расчёт по договору производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Изготовителя, указанный в настоящем договоре. 4.2. Заказчик производит оплату продукции по Приложениям в следующем порядке: * Авансовый платёж: — в размере 75% (семьдесят пять процентов) от стоимости Продукции, указанной в п. 3.2.

Выполнить любые дополнительные работы по взаимной договоренности с Заказчиком, если такая необходимость возникнет в ходе выполнения работ. В таком случае будет подписано дополнение к договору. 5.4.
Условия оплаты. 4.1. Расчёт по договору производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Изготовителя, указанный в настоящем договоре. 4.2. Заказчик производит оплату продукции по Приложениям в следующем порядке: * Авансовый платёж: — в размере 75% (семьдесят пять процентов) от стоимости Продукции, указанной в п.

Где посмотреть договор поставки металлоконструкций, образец скачать бесплатно

Предмет договора. 1.1. Изготовитель обязуется изготовить из своего материала, а Заказчик обязуется оплатить и принять на условиях, предусмотренных настоящим договором металлоконструкции, согласно, прилагаемых чертежей KM или КМД (далее по тексту Продукция) по объему, наименованию, цене, которые указаны в Приложениях к настоящему договору. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

Срок выполнения работ — 90 рабочих дней со дня перечисления аванса на текущий счёт Подрядчика в соответствии со сроками, установленными в календарном плане (приложение №1).

В данном случае выручку необходимо отразить в учете на дату перехода права собственности на смонтированное оборудование покупателю. Факт передачи смонтированного оборудования можно оформить актом. Товарную накладную организации следует выписывать на каждую поставку части оборудования.

В случае изменения адреса доставки Сторона 1 заблаговременно сообщает об этом Стороне 2. 2.3. Оплата товара осуществляется Стороной 1 в ____________________ путем их перечисления на счет Стороны 2 в следующем порядке: ______________________________. 3.1. Сторона 2 обязана отгрузить товар в адрес Стороны 1 в срок до «_____» _______________2016 г.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 5.2. Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, использованных при изготовлении продукции, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным Гражданским кодексом РФ. 5.3.

Сторона 2 обязана исполнять полученные указания Стороны 1, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно – хозяйственную деятельность Стороны 2. 8. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 8.1.

В частности, такими документами могут быть акт приемки-передачи выполненных работ, акт об оказании услуг, товарная накладная и другие документы.

Договор поставки и монтажа металлоконструкций

При этом срок выполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана в письменном виде известить другую сторону о наступлении или прекращении названных выше обстоятельств не позднее 10 дней с момента их наступления или прекращения.

Договор поставки металлоконструкций – юридически значимый документ, на основании которого регламентируются работы исполнителя по поручению заказчика. Бесплатно скачать образец или ознакомиться с таким договором можно на официальном интернет сайте компании ООО «Проектстрой-П».
Образец . Государственный контракт на выполнение заказа на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд (постановление Правительства РФ от 26.06.95 № 594) Договор поставки товаров, продукции → Образец.

А также имеет право предварительно знать о полной стоимости одной единицы готовой продукции и получает смету, в которой по пунктам расписано, какую сумму и за что придется заплатить.

Составьте товарную накладную в двух экземплярах. Один для себя – на его основании спишите проданный товар. Второй экземпляр передайте покупателю.

Если ни одна из сторон не уведомит другую письменно (по факсу или электронной почте) о своём желании расторгнуть договор, не позднее, чем за 2 недели до момента окончания срока действия договора, настоящий договор считается продлённым на каждый последующий календарный год. 10.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно, эпидемии, оползня, наводнения, землетрясения и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего договора.

Заказчик может в любое время в период действия договора отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть цены за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания. 7.4.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно, эпидемии, оползня, наводнения, землетрясения и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего договора.

Гарантийные обязательства не распространяются на строительные материалы, приобретаемые заказчиком самостоятельно.

Договор поставки металлоконструкций с монтажом

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Стоимость товара, поставляемого по настоящему договору, определена в Приложении №. 2.2. Стоимость товара, указанная в Приложении №, включает стоимость товара, а также стоимость его доставки Стороной 2 до места выполнения работ: . В случае изменения адреса доставки Сторона 1 заблаговременно сообщает об этом Стороне 2.

Читайте также:  Расписка в получении товара

Оригиналы чертежей прилагаются к договору. 2.2. Сроки и договорная цена монтажа в этом случае сторонами соответственно уточняются в до­полнительном соглашении. 2. Стоимость работ, порядок платежей и расчетов. 2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется протоколом соглашения о договорной цене на монтаж металлоконструкций (приложение 1 к договору).
Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

В договоре на поставку металлоконструкций указываются все параметры сотрудничества между клиентом и исполнителем.

Потому, что только при составлении и подписании официальных юридически значимых документов можно рассчитывать на своевременное исполнение заказа в полном объеме, на соблюдении договоренностей между обеими сторонами. Вот почему так важно доверять работы только тем исполнителям, которые готовы все оформить в соответствии с действующим законодательством РФ.

Вопрос этот всецело определяется конкретной ситуацией, конкретными потребностями сторон. Следует учитывать, что тщательная проработка ряда положений соглашения особенно значительно влияет на последующее выполнение работ.

Форс – мажор 6.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Дата отражения выручки от реализации товара. Договор поставки металлоконструкций с монтажом. Как начислить НДС при реализации товаров (работ, услуг).

Цена Продукции, указанная в Приложении №1 к Договору, устанавливается в рублях и включает в себя стоимость упаковки и доставки Продукции до склада Покупателя, расположенного по адресу: ____________________________________. 3.3.Цена Продукции, доставляемой по настоящему Договору, остается неизменной на весь срок действия Договора. 3.4.

Договор на изготовление и монтаж металлоизделий

Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением обязательств по договору, урегулируются сторонами путем переговоров, а при невозможности такого урегулирования — путем предъявления иска в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика с соблюдением претензионного порядка до арбитражного урегулирования спора. 8.8.

Обращаем ваше внимание, что материалы сайта доступны сразу, если у вас отключены блокирующие рекламу программы.

Гарантия на все выполненные Исполнителем работы, оформленные в договоре, составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Перечень объектов, подлежащих строительству (приложение к договору подряда на строительство объектов для садоводческих товариществ) (утв.

Порядок и условия платежей 4.1. Оплата суммы договора производится следующим образом: • Предварительная оплата в размере 70% от суммы договора, а именно 55 809,60 руб.

Покупатель оплачивает Продукцию по договорной цене, предусмотренной в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью Договора.

Металлоконструкции — основа современного строительства, как государственного, так и частного, как промышленного, так и торгового или даже жилого. Завод ООО «Металлоконструкции» обладает необходимым современным европейским оборудованием и профессиональным рабочим коллективом, поэтому мы способны помочь в реализации самых сложных архитектурных проектов.

Заказчик имеет право осматривать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Все образцы строительных материалов должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет. Права и обязанности сторон 2.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Если в период гарантийных обязательств обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальное использование Оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.

Договор оказания услуг, работ → Заявка на изготовление акций (приложение к положению о комиссии по приватизации земли и реорганизации колхоза (совхоза), утв.
После надлежащей приёмки Продукции (внешние недостатки) Изготовитель передает Заказчику 2 экземпляра товарной накладной, а также оформленный в соответствие с действующим налоговым законодательством Российской Федерации и бухгалтерским учетом счет-фактуру. Заказчик подписывает товарную накладную по установленной форме.

Договор на поставку металла

Общие условия поставки
(обязательное приложение к счету на оплату)

ООО «МЕТАЛЛ-ЭНЕРГИЯ», в дальнейшем именуемое Поставщик, в лице Генерального директора Коваленко Руслана Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Юридическое или физическое лицо, приобретающее металлопродукцию, услуги по металлообработке и доставке, в дальнейшем именуемое Покупатель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, принимают настоящие условия для всех сделок, совершенных без заключения письменного договора между Сторонами:

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить металлопродукцию, в дальнейшем именуемую Товар на изложенных в настоящем договоре условиях.
1.2. Наименование Товара, количество, качество, дополнительные характеристики, требования и цена, отражаются в счетах Поставщика и товаро-сопроводительных документах. Оплачивая счет, принимая предложенный Поставщиком Товар, Покупатель заявляет акцепт и принимает настоящие условия.
1.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям действующих на территории РФ Государственных стандартов и технических условий, удостоверяться сертификатом качества или его копией.

2. ЦЕНА ТОВАРА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена устанавливается на каждую партию, в рублях РФ за единицу Товара, на условиях франко-склад Поставщика и отражается в счете на оплату. Стоимость услуг по металлообработке, нанесению покрытий и доставке отражается отдельной строкой или включается в стоимость Товара – по соглашению Сторон.
2.2. Сделка заключена на условиях, изложенных в Счете на оплату, если Покупатель произвел полную оплату в течение 2 (двух) дней, включая дату выставления платежного требования (Счета). Поставщик вправе отказаться от исполнения обязательства или изменить цену на Товар и стоимость услуг, если Покупатель оплатил Счет частично и/или с нарушением установленного срока.
2.3. Оплата Товара производится в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика, указанный в платежном требовании (счете). Датой оплаты Стороны считают дату зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.4. В назначении платежа обязательно указание наименования Товара, номера Счета и адреса доставки (если предусмотрена соглашением). Оплата Счета третьими лицами исключена.
2.5. Окончательный расчет за фактически поставленное и принятое Покупателем количество Товара, выполненные работы и оказанные услуги, производится Покупателем в течение 5 (пяти) дней, на основании Счета-фактуры или УПД. По истечении указанного срока задолженность Покупателя в результате новации признается коммерческим кредитом, на который начисляются проценты в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы долга, за каждый день пользования кредитом.
2.6. Сверка расчетов производится по требованию любой из Сторон. Если по истечении 10 дней Покупатель не заверил Акт сверки расчетов и/или не выразил обоснованные возражения, Акт сверки Поставщика считается принятым без замечаний.
2.7. Возврат излишне / ошибочно перечисленных денежных средств осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании письменного требования Покупателя, представленного в оригинале.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик поставляет Товар на условиях FCA франко-склад Поставщика – Московская область. Покупатель обязан принять и вывезти Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней после оплаты. После истечения указанного срока, Поставщик вправе, по своему усмотрению, взыскать с Покупателя стоимость хранения Товара или отказаться от поставки.
3.2. Толеранс (отклонение) в пределах ±10% от заказанного количества, при поставке товара по весу и/или немерной длины – не является нарушением условия о количестве. Товар отгружается кратно штукам (целым единицам), если соглашением (в Счете) не предусмотрено иное.
3.3. Товар отгружается в бортовые транспортные средства, в объемах, не превышающих нормы загрузки транспортного средства. Тара, упаковка и маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 7566-94.
3.4. Доставка Товара является отдельной услугой и осуществляется по согласованию Сторон, в срок не более 3 (трех) рабочих дней в пределах города Москвы и Московской области, если соглашением Сторон не предусмотрено иное. Покупатель обязан принять и выгрузить Товар в срок не более 2 (двух) часов с момента прибытия транспортного средства. Срок и условия доставки в другие регионы РФ определяются соглашением Сторон.
3.5. Датой поставки Товара и перехода права собственности Стороны считают:

3.5.1. Дату подписания представителем Покупателя товарной / товарно-транспортной накладной, при самостоятельной выборке Товара со склада Поставщика или его доставке силами Поставщика;
3.5.2. Дату подписания представителем Перевозчика товарной / товарно-транспортной накладной, выдачи квитанции о приемке груза к перевозке, при отгрузке Товара через транспортно-экспедиционную организацию.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

4.1. Покупатель принимает Товар по количеству и качеству в порядке, предусмотренном инструкциями П-6 и П-7, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР (с изменениями), в соответствии с Государственными стандартами, техническими условиями и дополнительно согласованными Сторонами характеристиками.
4.2. При определении количества отгруженного / полученного Товара Стороны руководствуются единицами измерения, указанными в Счете. По фактическому или теоретическому весу Товар принимается на основании сертификата качества Производителя.
4.3. Отклонение фактического веса в пределах 0,5% (половина процента) Стороны признают погрешностью измерительных приборов, а Покупатель соглашается с весом, указанным Поставщиком.
4.4. При обнаружении несоответствия качества Товара (явные дефекты) требованиям ГОСТ, ТУ или иным согласованным качественным характеристикам, Покупатель вправе отказаться от приемки, потребовать замены на Товар надлежащего качества, уменьшения стоимости или возврата денежных средств.
4.5. При обнаружении скрытых недостатков (которые не могли быть обнаружены в момент передачи Товара), претензии по качеству Покупатель обязан предъявить в течение 10 дней с момента их обнаружения, но не позднее 30 дней с момента поставки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение срока поставки Поставщик выплачивает исключительную неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки. Выплата неустойки прекращает обязательство Поставщика в натуре.
5.2. За нарушение сроков денежных расчетов Стороны несут ответственность в размере 0,1% от суммы долга, за каждый день просрочки. Настоящая неустойка подлежит уплате на основании требования кредитора.
5.3. За отказ Покупателя от Товара надлежащего качества, поставленного в установленный срок, Поставщик вправе требовать возмещения своих расходов на выполнение обязательства, уплаты штрафа в размере 20% от стоимости не принятого Товара. Не допустим отказ Покупателя от Товара надлежащего качества с индивидуально определенными свойствами.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Покупатель считается присоединившимся к настоящим условиям (Договор присоединения, Ст.428 ГК РФ) с момента их акцепта (Ст.438 ГК РФ), совершаемого путем оплаты счета Поставщика, получения предложенного Поставщиком Товара или иным образом.
6.2. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью каждой сделки, совершаемой между Поставщиком и Покупателем, в том числе в части, не противоречащей письменному соглашению между ними.

Образец договора поставки и монтажа металлоконструкций

Исполнитель гарантирует качество изготовленной Продукции в течение двенадцати месяцев с момента выполнения Исполнителем обязанности по изготовлению (подписание товаросопроводительных документов). При этом ответственность за несоответствие качества Продукции установленным требованиям возлагается на Заказчика в случае ненадлежащей выгрузки, хранения с нарушением СНиП, либо неправильной эксплуатации Продукции Заказчиком.

7. Сдача-приёмка Продукции.

7.1. Приёмка Продукции по качеству и комплектности осуществляется Заказчиком на территории Изготовителя по адресу:

301107, Тульская обл., Ленинский р-он, пос. Шатск-1, стр.

Назначение платежа: по договору №_____________ от ________ г.

за металлопоставки по спецификации № _______________ Спецификация вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой

Договор на изготовление металлоконструкций (изделий из металла): образец

Конструктор документовДоговорыДоговор подряда Образец договора на монтаж металлоконструкций Договор на монтаж металлоконструкций является одной из разновидностей договора подряда.

Предмет этих отношений состоит в том, что подрядчик обязуется в определенный срок за плату произвести в интересах заказчика работы по монтажу металлических конструкций.

Образец договора поставки и монтажа металлоконструкций

Скачать образец договора поставки металлопроката и перечисленные приложения вы можете на этой странице.

Читайте также:  Доверенность на директора ооо

С этим шаблоном часто используют:

  • Образец договора на поставку продукции
  • Договор поставки алкогольной продукции
  • договор поставки запчастей для автомобилей образец
  • Образец договора поставки с предоплатой 50%
  • Договор поставки (образец 2019)

Популярные документы и процедуры:

  • Договор аренды автомобиля
  • Скачать договор займа
  • Открытие ИП
  • Развод через суд
  • Форма Т-1

Договор поставки металлопроката образец бланк

При обнаружении любых нарушений договора со стороны поставщика, покупатель может предъявить ему письменную претензию.

Спецификация к договору на поставку металлопродукции

Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в виде пени 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно оплаченной Продукции. Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Исполнителем в адрес Заказчика письменной претензии, содержащей расчет суммы штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

8.4.
В случае нарушения Заказчиком сроков получения Продукции со склада Исполнителя, более чем на 7 (семь) календарных дней от момента получения Заказчиком уведомления от Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке, Заказчик уплачивает Исполнителю складские услуги в размере 1000 рублей/день, начиная с 8 (восьмого) календарного дня с даты получения Заказчиком Уведомления Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке.

Договор поставки и монтажа металлоконструкций образец

8. Имущественная ответственность сторон.

8.1.1. за задержку передачи Подрядчику строительной площадки и документации, обо­рудования, материалов и изделий пеню в размере 0,01 процента от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 3 процентов дого­ворной цены;

Договор поставки и монтажа металлоконструкций

Производить работы согласно календарному плану(приложение №1) по демонтажу зданий и сооружений с минимальным повреждением ж/б конструкций и 100%-ной разборкой сборных ж/б плит перекрытия, перемычек, лестничных маршей и площадок, фундаментных блоков ФБС.

Демонтированные сборные ж/б конструкции складировать согласно норм и правил в местах, согласованных с Заказчиком. Материалы от 100%-ной разборки кирпичной кладки и монолитных бетонных участков использовать на территории объекта в местах, согласованных с Заказчиком.
5.3.2.Требовать бесплатного устранения Подрядчиком всех недостатков его работы, выявленных службой технического надзора Заказчика, в сроки в соответствии с п.4.3 настоящего договора.

Объем, наименование, цена и стоимость изготавливаемой Продукции определяется в Приложениях на основании предоставленных Заказчиком чертежей.

1.3. Стороны пришли к соглашению, что окончательные объемы Продукции и стоимость по настоящему договору рассчитываются на основании разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком проекта стадии КМД (конструкции металлические деталировочные) и могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону, что связано с особенностями конструирования.

Условия выполнения договора.

Документы, кроме доверенностей на получение Продукции, уведомлений об изменении реквизитов, писем на возврат денежных средств, уведомлений о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя, переданные посредством электронной почты либо по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу до момента передачи оригиналов документов.

В случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством электронных средств связи (электронной почте или по факсимильной связи), бремя доказательств соответствующих фактов и достоверности подписей на переданных таким способом документах возлагается на сторону, прибегнувшую к помощи электронных средств связи.

Оригиналы документов по настоящему договору направляются сторонами почтовой либо курьерской связью.

Перед тем как подписывать договор подряда на производство и установку пластиковых окон, следует изучить все детали его соглашения.

Субподрядчик вправе досрочно произвести исполнение своих обязательств по осуществлению Монтажных работ при наличии письменного согласия Подрядчика на досрочное исполнение обязательств со стороны Субподрядчика. 3.4. Монтажные работы производятся в соответствие с действующими в отношении Монтажных работ стандартам, схемам расположения изделий, чертежам изделий, в том числе отдельных элементов изделий, установленных сторонами в Чертежах на изделия (Приложение № 2) 3.5.
Субподрядчик самостоятельно и за свой счет организовывает выполнение Монтажных работ, в том числе самостоятельно обеспечивает выполнение Монтажных работ механизмами, инструментами и т.п., как собственными, так и привлеченными от третьих лиц на законных гражданско-правовых основаниях. 3.6. До проведения Монтажных работ Субподрядчик обязуется пройти инструктаж по монтажу дверей и панелей непосредственно на Объекте. 3.7.
Моментом подписания настоящего договора считается дата, указанная в правом верхнем углу первого листа настоящего договора.

10.9. Настоящий договор, а также все дополнения и изменения к нему, должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон (с расшифровкой должности и ФИО лица, подписавшегося на последнем листе) и скреплены основной печатью предприятия.

10.10.
В случае изменения почтовых и банковских реквизитов, а также принятия решений о реорганизации и ликвидации, в т.ч. банкротстве юридического лица, стороны обязуются сообщать об этом друг другу гарантированной корреспонденцией с документальным подтверждением в течение пяти рабочих дней с момента изменения реквизитов или принятия соответствующего решения.

Объекта свыше 10 рабочих дней со дня получения письменного извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче – пеню в размере 0,01 процента от договорной цены объекта за каждый день просрочки, но не более 3 процентов дого­ворной цены;

8.1.3. за задержку расчетов за выполненные и принятые монтажные ра­боты — пеню в размере 0,5 процента стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки;

8.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он упла­чивает Заказчику:

8.2.1. за несвоевременное окончание монтажа Объекта по вине Под­рядчика — пеню в размере 0,01 процента от договорной цены объекта за каждый день просрочки;

8.2.2. при задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает помимо пени неустойку в размере 10 (десяти) процентов до­говорной цены;

Порядок проведения монтажных работ 3.1. Субподрядчик обязуется произвести Монтажные работы в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты доставки Товара и материалов, необходимых для проведения монтажных работа, на место его монтажа, и получения уведомления от Подрядчика по телефонам (________________) или сообщения по электронной почте (_______________________) о наличии строительной готовности Объекта для проведения монтажных работ. Данный срок предоставляется Субподрядчику для проведения монтажных работ на одном этаже при наличии Товара на месте его монтажа или наличия стройготовности. 3.2. Возможно производство работ по монтажу Товара на нескольких этажах или сразу на всех, при этом сроки монтажа не плюсуются, а протекают параллельно. 3.3.

При невыполнении Подрядчи­ком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. 9. 4.

Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 5 (Пять) календарных дней после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

При этом срок выполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.

Датой оплаты Продукции считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в договоре.

4.4. В случае отказа Заказчика от оплаты и принятия изготовленной продукции, выполненной в соответствии с технической документацией проекта КМД, разработанного на основании приложенной к Договору документации, с отметкой «в производство работ»,Заказчик обязан письменно уведомить об этом Изготовителя и компенсировать в полном объеме все затраты, связанные с изготовлением и хранением изготовленной Продукции.

Условия, сроки и порядок поставки.

5.1. Условия и срок поставки Продукции согласовываются сторонами в соответствующем Приложении. Частичная и досрочная поставка разрешена только по согласованию сторон.

В случае досрочной поставки Продукции, срок оплаты Продукции изменяется соответственно.

Стоимость товара, поставляемого по настоящему договору, определена в Приложении №. 2. 2. Стоимость товара, указанная в Приложении №, включает стоимость товара, а также стоимость его доставки Стороной 2 до места выполнения работ:.

Типовой Договор изготовление металлоконструкций

В случае нарушения Заказчиком сроков получения Продукции со склада Исполнителя, более чем на 7 (семь) календарных дней от момента получения Заказчиком уведомления от Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке, Заказчик уплачивает Исполнителю складские услуги в размере 1000 рублей/день, начиная с 8 (восьмого) календарного дня с даты получения Заказчиком Уведомления Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке. Оплата складских услуг осуществляется Заказчиком только в случае предъявления Исполнителем требования об оплате складских услуг.

Как следует подойти к заключению договора на монтаж металлоконструкций?

В этом случае в договоре разумным будет предусмотреть разделение проводимых работ на этапы, определив соответственно и условия оплаты.

Немаловажным будет и определение схемы привлечения к работам субподрядчиков: в случае реализации крупного проекта, к его реализации подрядчики часто привлекают сторонних лиц, и для заказчика представляется разумным закрепить в условиях соглашения порядок согласования с ним субподрядчиков. Мы предлагаем воспользоваться имеющемся на нашем сервисе интерактивным шаблоном, который позволит изготовить соглашение, соответствующее законодательству России в полном объеме.

Навес из ___________________________

Дни недели установки

2. орядок исполнения обязательств

2. 1. Работы, указанные в п. 1. 1. (согласно приложенному эскизу) Договора, выполняются Исполнителем с момента подписания настоящего договора.

2. Приемка осуществляется на основании акта приема-передачи выполненных работ (далее по тексту «Акт»).

2. 3. Датой завершения выполнения Задания является дата подписания Акта Заказчиком.

2. 4. В случае получения отказа Заказчика от приемки выполненных работ, обоснованного несоответствием требованиям Задания, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель обязан в приемлемые для Заказчика сроки устранить несоответствия за свой счет.

3.

Приемка объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. Приемка осуществляется комиссией в соста­ве, предусмотренном действующим законодательством.

Акт приемки готового объекта ут­верждается местным органом власти.

6.2. Приемка Объекта Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного извещения Подрядчика о его готовно­сти.

В указанный срок Заказчик обязан подписать акт приемки готового объекта или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

Монтажных работ на Объекте, а также обеспечить место осуществления Монтажных работ электроэнергией (220 В). 3.10. Субподрядчик обязуется проводить Монтажные работы в фирменной одежде, предоставленной Подрядчиком до начала проведения Монтажных работ.

Весть образец договора на монтаж размещен в прикрепленном файле.

Типовой договор на монтаж металлоконструкций образец

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить демонтажные работы зданий и сооружений по адресу _____________________________, согласно проектно-сметной документации, далее по тексту «Работы», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 1.3. Качество выполняемых работ по настоящему Договору должно соответствовать строительным нормам и правилам СНиП и требованиям проектно-сметной документации.

Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных сторонами лиц. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц либо природных явлений. 7. 4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об­наруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, с обращением к любому действующему территории Республики Казахстан эксперту, что исключает право сторон обратиться в суд по данному вопросу.

8. Имущественная ответственность сторон. 8. 1. Металлоконструкции — основа современного строительства, как государственного, так и частного, как промышленного, так и торгового или даже жилого.

Открытое акционерное общество «Первое предприятие.

Ссылка на основную публикацию