Договор поручительства к договору подряда - Kapital124.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Договор поручительства к договору подряда

Договор поручительства к договору подряда

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

(НА ПРИМЕРЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗА ПОДРЯДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗАЛОГОМ)

(Утверждена Письмом Минстроя России от 20 ôåâðàëÿ 1996 ã. ¹ 6)

_____________________________________________________________, в дальнейшем именуемая

“Поручитель”, в лице ___________________________________________________________________,

действующего на основании ____________________________________________, с одной стороны, и

(устава, доверенности и пр.)

(наименование предприятия, за которое поручается Поручитель)

в дальнейшем именуемое “Предприятие”, в лице ___________________________________________,

действующего на основании _____________________________________________________________,

(устава, доверенности и пр.)

с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор (в дальнейшем – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Поручитель обязуется исполнить обязательства Предприятия с _________________________

по пп. ______________________________ Договора подряда ¹____________ от _________________ 199 __ г. (в дальнейшем – Договор подряда) в случае, если Предприятие окажется несостоятельным или по иным причинам не сможет исполнить эти обязательства надлежащим образом.

1.2. В обеспечение исполнения регрессных требований Поручителя в случае исполнения обязательств по настоящему Договору Предприятие обязуется передать в залог Поручителю следующее имущество, находящееся в собственности Предприятия:

Договор залога указанного имущества является приложением 1 * к настоящему Договору.

2. Обязательства сторон

2.1. Поручитель обязуется:

2.1.1. В течение ______________ дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора предоставить _____________________________________________________________________________,

(заказчику по Договору подряда)

в дальнейшем именуемому “Заказчик”, письменное поручительство (в дальнейшем – Поручительство) исполнить обязательства Предприятия по пп. ______ Договора подряда в случае, если Предприятие окажется несостоятельным или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.

2.1.2. В случае получения от Заказчика письменного требования (в дальнейшем – Требование) об исполнении Поручительства:

в течение ______________________________ дней от даты получения Требования приступить к исполнению собственными силами или организовать исполнение обязательств Предприятия по
пп. _________________ Договора подряда, не исполненных или ненадлежащим образом исполненных Предприятием к моменту составления Требования (и/или приостановления исполнения Договора подряда);

в случае необходимости за свой счет провести исправления дефектов, вызванных действиями или бездействием Предприятия при исполнении обязательства по пп. __________________ Договора подряда;

в случае необходимости заплатить все неустойки (пени, штрафы), вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Предприятием обязательств по пп. ____________________ Договора подряда.

Одновременно с Требованием Заказчик обязан предоставить следующие надлежащим образом оформленные документы:

2.1.3. В течение äâóõ дней после получения Требования от Заказчика письменно уведомить об этом Предприятие.

2.1.4. В течение ___________ дней после получения Требования письменно уведомить Предприятие о сроке начала исполнения обязательств по Поручительству и о планируемых действиях по исполнению Поручительства.

2.1.5. В течение _______________ дней после начала исполнения своих обязательств по Поручительству представить Предприятию расчет суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию.

В сумму регрессных требований включаются:

сумма причитающихся, но не уплаченных Предприятием платежей субподрядчиком и поставщиком (необходимых для исполнения обязательств по пп. _____________ Договора подряда);

неустойки (штрафные санкции), вызванные действием или бездействием Предприятия при исполнении обязательств по пп. _____________ Договора подряда, уплаченные Поручителем;

издержки по исправлению строительных дефектов, возникших по причине действия или бездействия Предприятия при исполнении им обязательств по пп. _____________ Договора подряда;

издержки в связи с обращением взыскания на заложенное имущество, переданное Предприятием в обеспечение Поручительства;

расходы по передаче от Предприятия Поручителю документации и имущества, необходимых для исполнения Поручительства;

иные обоснованные расходы Поручителя по исполнению Поручительства.

2.1.6. Поручитель принимает на себя обязательства по настоящему Договору в срок __________ ______________________________.

2.2. Поручитель имеет право:

2.2.1. В течение ______________ дней от начала исполнения своих обязательств по Поручительству обратить взыскание на заложенное имущество и выручку от его реализации зачесть в погашение своих регрессных требований к Предприятию.

В случае если выручки от реализации заложенного имущества будет недостаточно для погашения суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию, на остаток суммы Поручителем оформляется ссуда Предприятию на срок ____________________________ дней с начислением ____________________% годовых.

В случае если выручка от реализации заложенного имущества будет превышать сумму регрессных требований Поручителя к Предприятию, остаток выручки должен быть возвращен Предприятию в течение ____________ дней после получения такой выручки.

2.3. Предприятие обязуется:

2.3.1. Передать в залог принадлежащее ему имущество (перечень имущества приводится в договоре залога). В случае наступления обстоятельств, оговоренных п. 2.1.2, предоставить право Поручителю обратить взыскание на заложенное имущество.

2.3.2. При сообщении Поручителя о получении им Требования от Заказчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Поручителя), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Поручительства.

2.3.3. В течение ______________ дней после получения от Поручителя уведомления о сроке начала исполнения Поручительства передать материалы и документы, необходимые Поручителю для исполнения обязательств по пп. ____ Договора подряда.

2.3.4. Погасить ссуду, предоставленную Поручителем, на условиях, оговоренных в п. 2.2.1 настоящего Договора.

3. Изменение и прекращение Договора. Ответственность Сторон

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.

3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.3. В случае оформления Поручителем ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Поручителю штрафные санкции из расчета _____________ % суммы ссуды за каждый день просрочки.

В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше __________ дней после окончания срока, указанного в п. 2.2.1 настоящего Договора, Поручитель имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.

4. Срок действия Договора

4.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами настоящего Договора.

4.2. Действие Договора прекращается:

после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. _________ Договора подряда;

в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. _____________ Договора подряда другому предприятию (организации);

в случае исполнения Поручительства – после окончания взаиморасчетов между Сторонами.

4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах – по 1 экземпляру для каждой из Сторон.

5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

6. Реквизиты сторон

6.1. Гарант ______________________________________________________________________

Банковские реквизиты ____________________________________________________________

6.2. Предприятие _________________________________________________________________

Банковские реквизиты ____________________________________________________________

За Гаранта ___________________ За Предприятие ______________________

Договор поручительства к Договору подряда

к Договору № __________

Договор поручительства № _________

к Договору подряда № ________

Общество с ограниченной ответственностью ______________________именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании ______________, и_______________________, именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице_______________________________________, действующего на основании ___________________, заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Поручитель обязуется отвечать перед Заказчиком за исполнение ___________________________________ (далее – «Подрядчик») всех обязательств по Договору подряда ___№ ____________________., заключенного между Подрядчиком и Заказчиком (далее – «Договор подряда»).

Ответственность Поручителя перед Заказчиком ограничена суммой авансового платежа в размере _____________от общей стоимости Работ по Договору подряда (п. 4.1. Договора подряда), что составляет ____________________________________________________________________

Читайте также:  Уип что это такое в платежном поручении

2. Обязанности Сторон

2.1. Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Подрядчиком перед Заказчиком за исполнение всех обязательств Подрядчика по Договору подряда, включая возврат всех совершенных Заказчиком авансовых и иных платежей по Договору подряда в случае его расторжения, исполнение гарантийных обязательств, а также компенсацию затрат, убытков, уплату штрафов и неустоек по Договору подряда, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору подряда.

2.2. Основанием возникновения ответственности Поручителя по исполнению обязательств, предусмотренных Договором подряда, является обращение Заказчика к Поручителю с соответствующим требованием в результате неисполнения Подрядчиком своих обязательств в предусмотренные Договором подряда сроки.

2.3. Заказчик обязуется немедленно извещать Поручителя обо всех допущенных Подрядчиком нарушениях Договора подряда, которые могут повлечь предъявление Заказчиком Подрядчику требования об исполнении обязательств, а также обо всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Подрядчиком своих обязательств перед Заказчиком.

2.4. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Договору подряда перед Заказчиком, Заказчик вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Подрядчика или Поручителя в порядке и сроки, установленные Договором подряда. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, принятых на себя в рамках настоящего Договора, последний несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с Договором подряда и действующим законодательством РФ.

2.5. В случае, если Поручитель исполнит обязательство Подрядчика перед Заказчиком по Договору подряда, к нему переходят права Заказчика в объеме фактически удовлетворенных требований.

2.6. В течение трех дней после исполнения Поручителем обязательства Подрядчика, Заказчик обязан вручить Поручителю документы, удостоверяющие требования Заказчика к Подрядчику, и передать права, обеспечивающие эти требования.

3. Сроки поручительства

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует вплоть до полного исполнения обязательств Подрядчика, предусмотренных Договором подряда (п. 8.2. Договора подряда).

3.2. Поручительство прекращается:

    в случае, если после подписания настоящего Договора и внесения соответствующих изменений в Договор подряда (дополнительными соглашениями к Договору подряда) обязательства Поручителя, предусмотренные настоящим Договором, увеличиваются более чем на 20% от суммы, указанной в п. 1.1. настоящего Договора и указанные изменения влекут значительное увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без его письменного согласия; в случае, если Заказчик отказался принять надлежащее исполнение по Договору подряда, предложенное Подрядчиком или Поручителем; в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору подряда; в случае принятия Заказчиком отступного; в иных предусмотренных законом случаях.

3.3. Плата за предоставление поручительства настоящим Договором не предусматривается.

4. Порядок разрешения споров и претензий

4.1. Споры и претензии, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

4.2. В случае недостижения Сторонами согласия путем переговоров, споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. в соответствии с законодательством РФ.

4.3. До обращения в суд любая из сторон обязана обратиться к стороне, не исполнившей обязательство, с претензией. Для ответа на претензию устанавливается срок – 10 (Десять) с момента ее получения.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах – по одному для каждой из сторон и один экземпляр для Подрядчика.

5.2. Подрядчик обязан предоставить заверенную копию Договора подряда Поручителю.

Договор поручительства к договору подряда

На сегодняшний день наиболее востребованным способом обеспечения обязательств по договорам строительного подряда становится поручительство.

При проведении заказчиком или уполномоченной им организацией (организатором торгов) подрядных торгов требование о предоставлении поручительства за подрядчика может быть выдвинуто заказчиком и становится обязательным для подрядчика при заключении договора строительного подряда.

Сторона договора строительного подряда, требующая от контрагента предоставления поручительства, вправе установить определенные требования к выбору поручителя.

Например, чтобы поручителем были известные заказчику подрядная организация (несколько подрядных организаций) или объединение (концерн, корпорация, ассоциация и т.п.), в состав которых входит подрядчик, которые в случае его несостоятельности могли бы квалифицированно завершить подрядные работы.

Поручитель вправе потребовать от организации, в пользу которой выдается поручительство, предоставить доказательства ее состоятельности (финансовые документы, кредитная история) и квалификации (сведения о ранее реализованных проектах с участием этой организации), а также информацию о проекте, участие в котором гарантируется, включая проект договора строительного подряда.

Поручитель, в свою очередь, может потребовать от должника обеспечения поручительства в форме:

  • денежного задатка (депозита), вносимого на счет или удерживаемого поручителем;
  • залога имущества или имущественных прав должника;
  • гарантий или поручительства других лиц.

Поручительство оформляется договором поручительства. По договору поручительства поручитель обязуется перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательств (полностью или в оговоренной части) по основному договору – договору строительного подряда на строительство объекта.

При устной форме договор поручительства признается недействительным.

Сторонами договора поручительства являются кредитор и поручитель, согласия должника на выдачу поручительства не требуется. Вместе с тем законодательством не запрещено заключение трехстороннего соглашения с участием должника.

Существенными условиями договора поручительства являются сведения:

  • о лице, за которого выдается поручительство;
  • об обязательстве, по которому предоставлено поручительство.

Обязанность поручителя исполнить обязательства за должника возникает тогда, когда должник (например, подрядчик) сам не в состоянии исполнить обязательство, отказывается от исполнения или не может надлежащим образом исполнить обязательство.

Поручительство может предоставляться:

  • одним поручителем в пользу одной стороны договора;
  • несколькими поручителями в сумме (по совокупности), обеспечивающими исполнение обязательств стороной договора.

Если поручителей несколько, они несут солидарную ответственность, однако договорами с поручителями может быть предусмотрена очередность действия поручителей при исполнении обязательств за должника.

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник. Однако договором поручительства может быть предусмотрена обязанность поручителя отвечать перед кредитором за исполнение должником его обязательств по договору строительного подряда не в целом, а в его части. Например, поручительством может обеспечиваться не весь объем обязательств подрядчика, а только сроки и качество выполнения подрядных работ.

При предоставлении частичного объема поручительства в договоре поручительства приводятся ссылки на конкретные статьи договора строительного подряда, обязательства по которым обеспечиваются поручительством.

Поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно. Солидарная форма ответственности поручителя и должника означает, что должник и поручитель отвечают за исполнение обязательств как одно лицо, причем это касается не только денежных, но и других видов обязательств. Однако договором поручительства может быть предусмотрена и субсидиарная ответственность поручителя.

Поручительство распространяется не только на основное обязательство по договору поручительства, но и на уплату процентов, на возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. Однако в договоре поручительства ответственность поручителя может быть ограничена только исполнением основного обязательства.

Договор поручительства обязывает поручителя не только возместить денежные убытки кредитора, но и организовать выполнение обязательств за должника, что при исполнении договоров строительного подряда может быть более удобно другой стороне договора и снижает ее убытки за счет экономии времени на поиск надежного подрядчика.

При отсутствии в договоре поручительства указания о сроке, на который оно дано, поручительство прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иск к поручителю.

Читайте также:  Договор изготовления и поставки продукции

Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иск к поручителю в течение 2 лет со дня заключения договора поручительства. Указанные сроки не подлежат восстановлению судом как сроки исковой давности.

В случае предъявления к поручителю требований кредитором поручитель вправе выдвинуть против этих требований возражения, которые мог бы представить должник. При этом поручитель вправе действовать самостоятельно, по собственному усмотрению, привлекая должника к участию в деле лишь тогда, когда он посчитает это необходимым.

Если поручитель добровольно или по решению суда исполнил обязательство должника, к нему переходят права кредитора по этому обязательству, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора.

По исполнении поручителем обязательства должника кредитор обязан вручить ему документы, удостоверяющие требования к должнику, и передать права, обеспечивающие эти требования, например право залога.

Если должник самостоятельно исполнил обязательство, он обязан немедленно известить об этом поручителя, чтобы тот не смог исполнить, в свою очередь, обязательство перед кредитором. В противном случае поручитель, в свою очередь исполнивший обязательство, имеет право получить уплаченную сумму (или возмещение в счет исполненных за должника обязательств) с кредитора или должника.

Поручительство может быть предоставлено как бесплатно, так и за плату. Плата за поручительство уплачивается стороной за счет собственных средств, но по договоренности сторон по договору строительного подряда может быть включена в затраты подрядчика и возмещаться заказчиком.

  • с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего;
  • с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника;
  • если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем.

Договор поручительства к договору подряда

Приложение 3
к Методическим рекомендациям
по разработке условий договоров
подряда на строительство по
гарантиям и поручительствам

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗА ПОДРЯДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗАЛОГОМ)

______________________________________________, в дальнейшем именуемый
(наименование организации – поручителя)

“Поручитель”, в лице ________________________________________________,
действующего на основании ________________________, с одной стороны, и
______________________________________________________________________
(наименование предприятия, за которое поручается Поручитель)

_________, в дальнейшем именуемое “Предприятие”, в лице ______________
___________________________________________, действующего на основании
_______________________, с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”,
заключили настоящий Договор (в дальнейшем – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поручитель обязуется исполнить обязательства Предприятия с
________________________________________________ по пп. ______________
(наименование организации – заказчика)

___________ Договора подряда N ________ от ___________________ 199_ г.
(в дальнейшем – Договор подряда) в случае, если Предприятие окажется
несостоятельным или по иным причинам не сможет исполнить эти
обязательства надлежащим образом.
1.2. В обеспечение исполнения регрессных требований Поручителя в случае исполнения обязательств по настоящему Договору Предприятие обязуется передать в залог Поручителю следующее имущество, находящееся в собственности Предприятия:
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
Договор залога указанного имущества является приложением 1 к настоящему Договору.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Поручитель обязуется:
2.1.1. В течение ______ дн. от подписания Сторонами настоящего
Договора предоставить _______________________________________________,
(заказчику по Договору подряда)

в дальнейшем именуемому “Заказчиком”, письменное поручительство (в
дальнейшем – Поручительство) исполнить обязательства Предприятия по
пп. ____ Договора подряда в случае, если Предприятие окажется
несостоятельным или по иным причинам не сможет надлежащим образом
исполнить указанные обязательства.
2.1.2. В случае получения от Заказчика письменного требования (в дальнейшем – Требования) об исполнении Поручительства:
в течение ____ дн. от даты получения Требования приступить к исполнению собственными силами или организовать исполнение обязательств Предприятия по пп. ___ Договора подряда, не исполненных или ненадлежащим образом исполненных Предприятием к моменту составления Требования (и/или приостановления исполнения Договора подряда);
в случае необходимости за свой счет провести исправления дефектов, вызванных действиями или бездействием Предприятия при исполнении обязательств по пп. ____ Договора подряда;
в случае необходимости заплатить все неустойки (пени, штрафы), вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Предприятием обязательств по пп. ____ Договора подряда.
Одновременно с Требованием Заказчик обязан представить следующие надлежащим образом оформленные документы:
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
2.1.3. В течение 2 дн. после получения Требования от Заказчика письменно уведомить об этом Предприятие.
2.1.4. В течение ___ дн. после получения Требования письменно уведомить Предприятие о сроке начала исполнения обязательств по Поручительству и о планируемых действиях по исполнению Поручительства.
2.1.5. В течение ______ дн. после начала исполнения своих обязательств по Поручительству представить Предприятию расчет суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию.
В сумму регрессных требований включаются:
сумма причитающихся, но не уплаченных Предприятием платежей субподрядчикам и поставщикам (необходимых для исполнения обязательств по пп. ____ Договора подряда);
неустойки (штрафные санкции), вызванные действием или бездействием Предприятия при исполнении обязательств по пп. __ Договора подряда, уплаченные Поручителем;
издержки по исправлению строительных дефектов, возникших по причине действия или бездействия Предприятия при исполнении им обязательств по пп. __ Договора подряда;
издержки в связи с обращением взыскания на заложенное имущество, переданное Предприятием в обеспечение Поручительства;
расходы по передаче от Предприятия Поручителю документации и имущества, необходимых для исполнения Поручительства;
иные обоснованные расходы Поручителя по исполнению Поручительства.
2.1.6. Поручитель принимает на себя обязательства по настоящему Договору в срок ____________________.
2.2. Поручитель имеет право:
2.2.1. В течение ____ дн. от начала исполнения своих обязательств по Поручительству обратить взыскание на заложенное имущество и выручку от его реализации зачесть в погашение своих регрессных требований к Предприятию.
В случае, если выручки от реализации заложенного имущества будет недостаточно для погашения суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию, на остаток суммы Поручителем оформляется ссуда Предприятию на срок ______ дн. с начислением _____% годовых.
В случае, если выручка от реализации заложенного имущества будет превышать сумму регрессных требований Поручителя к Предприятию, остаток выручки должен быть возвращен Предприятию в течение _____ дн. после получения такой выручки.
2.3. Предприятие обязуется:
2.3.1. Передать в залог принадлежащее ему имущество (перечень имущества приводится в договоре залога). В случае наступления обстоятельств, оговоренных п. 2.1.2, предоставить право Поручителю обратить взыскание на заложенное имущество.
2.3.2. При сообщении Поручителя о получении им Требования от Заказчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Поручителя), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Поручительства.
2.3.3. В течение ____ дн. после получения от Поручителя уведомления о сроке начала исполнения Поручительства передать материалы и документы, необходимые Поручителю для исполнения обязательств по пп. ____ Договора подряда.
2.3.4. Погасить ссуду, предоставленную Поручителем, на условиях, оговоренных в п. 2.2.1 настоящего Договора.

3. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.
3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.3. В случае оформления Поручителем ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Поручителю штрафные санкции из расчета __% суммы ссуды за каждый день просрочки.
В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше ___________ дн. после окончания срока, указанного в п. 2.2.1 настоящего Договора, Поручитель имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.

Читайте также:  Как открыть ооо

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами настоящего Договора.
4.2. Действие Договора прекращается:
после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. ___ Договора подряда;
в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. __ Договора подряда другому предприятию (организации);
в случае исполнения Поручительства – после окончания взаиморасчетов между Сторонами.
4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по 1 экз. для каждой из Сторон.
5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

6.1. Поручитель__________________________________________________
(полное наименование)

Адрес: __________________________________________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6.2. Предприятие ________________________________________________
(полное наименование)

Адрес: __________________________________________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

За Поручителя ________________ За Предприятие ________________
(подпись) (подпись)

Договор поручительства

Добавлено в закладки: 0

Договор поручительства – один из методов обеспечения выполнения обязательств. Главное назначение договора о предоставлении поручительства – возмещение убытков кредитора ввиду ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательства должником для того, чтобы максимально уменьшить потери и убытки кредитора.

Поручитель по соглашению обязывается отвечать перед кредитором другого лица за выполнение последним его обязательства в части или полностью (статья 361 Гражданского Кодекса РФ).

Таким образом, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения условий главного обязательства меж должником и кредитором и к выполнению обязательства привлекается вместе с должником поручитель. Главным обязательством может быть договор займа, кредитный договор, договор подряда и прочие примеры правовых гражданских договоров, которые необходимо оценить в денежном эквиваленте. Договором поручительства может также быть обеспечено обязательство, которое появится в будущем (статья 361 Гражданского Кодекса РФ).

Обычно поручитель несет перед кредитором ответственность в полном объеме за своевременное выполнение должником всех обязательств по главному договору:

  • Уплата процентов за использование чужих денежных средств;
  • Погашение главного долга;
  • Возмещение судебных издержек по взысканию долга и прочих убытков кредитора;
  • Уплата штрафов (неустойки) при просрочке выполнения обязательств по главному договору;
  • Выплата других платежей, которые предусмотрены главным договором.

В образце договора поручительства можно предусмотреть частичную ответственность: только по главному долгу, или уплата неустойки по основному долгу и так далее (статья 361 Гражданского Кодекса РФ).

Согласно общему правилу, должник и поручитель перед кредитором отвечают солидарно, хотя образец договора поручительства может предусмотреть и субсидиарную ответственность поручителя (пункт 1 статьи 363 Гражданского Кодекса РФ). Под солидарной ответственностью подразумевают ответственность, при которой кредитор имеет право требовать выполнения обязательства, как от поручителя и должника совместно, так и от каждого из них в отдельности. Требование выполнить обязательства может быть как частичное, так и полное. То есть если должник не исполнит обязательство в полном объеме, кредитор может требовать исполнить обязательство поручителя (статья 323 Гражданского Кодекса РФ).

Субсидиарная ответственность является добавочной к ответственности должника. До предъявления требований к поручителю, который имеет субсидиарную ответственность, кредитор обязан предъявить требование к должнику.

Когда должник отказался удовлетворять требование кредитора или кредитор от него не получил в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование можно предъявить поручителю (статья 399 Гражданского Кодекса РФ).

В обязательном порядке форма договора поручительства обязана быть письменной. Невыполнение этого правила влечет недействительность договора поручительства (статья 362 Гражданского Кодекса РФ).

Сторонами договора поручительства являются кредитор и поручитель

Поручителем может быть какое-либо юридическое или физическое лицо, кроме некоторых исключений. Поручителями не могут выступать унитарные предприятия и бюджетные учреждения (статья 115 Гражданского Кодекса РФ).

Кредитор по главному договору является кредитором по договору поручительства. Потому зависимо от главного договора кредитором могут быть обычные юридические и физические лица, когда другое не предусматривается основным договором или законом.

Условия договора

Права поручителя (юридического или физического лица):

  • Требовать от должника оплатить проценты на сумму, которая выплачена кредитору, и возмещения других убытков, которые понесены в связи с ответственностью должника, когда другое не предусматривается договором поручительства или законом (пункт 1 статьи 365 Гражданского Кодекса РФ);
  • Выдвигать возражения против требования кредитора, которые может представить должник, когда другое не предусматривается договором поручительства или законом. Поручитель при этом не теряет право на данные возражения даже в случае, когда должник отказался от них или признал собственный долг (статья 364 Гражданского Кодекса РФ);
  • При выполнении обязательств по главному договору к поручителю перейдут права кредитора по главному договору и права, которые принадлежат кредитору как залогодержателю, когда другое не предусматривается договором или законом. Права кредитора переходят в объеме, в котором поручитель требование удовлетворил (пункт 1 статьи 365 Гражданского Кодекса РФ);
  • Взыскать неосновательно полученное с кредитора при исполнении должником обязательств по главному договору (статья 366 Гражданского Кодекса РФ).
  • После требования кредитора в течение определенного срока исполнить обязательства, которые предусмотрены главным договором;
  • Нести субсидиарную или солидарную ответственность за невыполнение должником главного обязательства частично или полностью (пункт 1 статьи 363 Гражданского Кодекса РФ).

Гражданский кодекс РФ предполагает лишь одну обязанность кредитора по договору поручительства. По выполнении главного обязательства поручителем кредитор должен вручить поручителю документы, которые удостоверяют требование к должнику, и передать права, которые обеспечивающие данное требование. Это правило используется, когда другое не предусматривается договором или законом (пункт 2 статьи 365 Гражданского Кодекса РФ).

Существенное условие договора поручительства – предмет договора поручительства, в который включаются:

  • Указание характера, объема ответственности поручителя;
  • Указание главного обязательства между кредитором и должником: оснований и объема главного обязательства;
  • Указание поручителя, указание кредитора по главному обязательству, должника.

При неуказании предмета договора договор поручительства считатся незаключенным. Существенные условия договора – все условия, в отношении которых должно быть по заявлению одной из сторон достигнуто соглашение (пункт 1 статьи 432 Гражданского Кодекса РФ).

Можно привести примеры дополнительных условий, которые указываются в бланке договора поручительства:

  • Обязанности и права сторон;
  • Срок действия договора;
  • Расторжение договора;
  • Ответственность поручителя;
  • И так далее.

Типовой договор поручительства прекращается (статья 367 Гражданского Кодекса РФ) в следующих ситуациях:

  • При изменении главного обязательства, которое влечет за собой увеличение ответственности или другие неблагоприятные последствия без согласия поручителя для непосредственно поручителя,;
  • С прекращением главного обязательства. Это связывается с тем, что поручительство является добавочным обязательством в отношении к основному обязательству. А недействительность главного обязательства влечет за собой недействительность обязательства, обеспечивающего его когда другое не устанавливается законом (пункт 3 статьи 329 Гражданского Кодекса РФ);
  • Когда кредитор отказался принять необходимое выполнение, которое предложено поручителем или должником;
  • С переводом по основному обязательству на другое лицо долга, когда поручитель не дал согласие отвечать за должника;
  • По истечении срока, указанного в договоре, на который он дан.
Ссылка на основную публикацию